16.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。 A.需承包人書面通知工程師 B.應經建設行政主管部門批準 C.應經工程師批準 D.需承包人書面通知發(fā)包人 [答案]c [解題要點]承包人應以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經工程師確認后工期可以順延。 A.發(fā)包人未按約定提供施工場地 B.分包人對承包人的施工干擾 C.設計變更 D.承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障 E.發(fā)生不可抗力 [答案]ACE [解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。 18.施工中如果出現(xiàn)設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。 A.發(fā)包人應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人 B.工程師應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人 C.承包人應在14天內直接確認順延的工期，通知工程師 D.承包人應在14天內將自己認為應順延的工期報告工程師 [答案]D [解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規(guī)定程序。 19.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應( )。 A.負責修改施工進度計劃 B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令 C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議 D.為承包人提供趕工的便利條件 E.減少對工程質量的檢測試驗 [解題要點]經雙方協(xié)商簽認合同工期需要提前，發(fā)包人應為其違約行為負責，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。 20.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照( )處理。 A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延 B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延 C.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應順延 D.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延 [答案]C [解題要點]施工合同中，發(fā)包人有義務提供設計資料，所以因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負責。 21.依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關設計變更說法中正確的有( )。 A.發(fā)包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人 B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更 C.承包人在變更確認后的14天內，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更 D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付 E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經工程師確認后執(zhí)行 [答案]ACE [解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。 22.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。 A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失，由發(fā)包人承擔 B.承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔 C.發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔 D.工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔 E.延誤的工期相應順延 [答案]ADE [解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發(fā)包人負責。 23.依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應由( )承擔。 A.發(fā)包人 B.承包人 C.設備供應人 D.發(fā)包人和承包人分別 [答案]A [解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設備損害，發(fā)包人負責。 24.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務沒有在合同約定的期限內完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，( )。 A.不免除遲延履行方的相應責任 B.雙方的風險責任均不免除 C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應辦理保險的延續(xù) D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù) E.保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔 [答案]ACD [解題要點]一定要分清責任，施工任務沒有在合同約定的期限內完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。 25.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。 A.發(fā)包人在檢驗后14天內給予認可或提出修改意見 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應當修改并承擔修改費用 C.需要修改因設計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔 D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可 E.檢驗后14天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可 [答案]ABCE [解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，或檢驗后l4天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。 26.工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為( )日。 A.承包人第一次提交竣工驗收報告 B.承包人修改后再次提請竣工驗收 C.最終驗收合格 D.辦理竣工驗收手續(xù) [答案]B [解題要點]承包人有義務對施工工程的質量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。 27.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應為5年。 A.地基基礎工程 B.屋面防水工程 C.設備安裝工程 D.排水管道工程 [答案]B [解題要點]這4項要求是《建設工程質量管理條例》規(guī)定的最低要求，都應該記住，年年有考題。 28.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應不低于( )年。 D.工程設計年限 [答案]c [解題要點]當事人協(xié)商約定的保修期限不應低于《建設工程質量管理條例》中的規(guī)定。 29.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付，承包人有權( )。 A.留置該工程 B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價 C.直接委托拍賣公司拍賣該工程 D.申請人民法院將該工程依法拍賣 E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償 [答案]BDE [解題要點]建設工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權，所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。 30.某工程項目，發(fā)包人將工程主體結構施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應當由( )承擔。 A.乙承包人 B.發(fā)包人 C.甲承包人 D.工程師 [答案]B [解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當發(fā)生的損失應由發(fā)包人承擔。

1.監(jiān)理單位在（ ）文件中應當明確提出擬配備到工程項目中的主要監(jiān)理人雖名單，并對他們，的基本情況和資質進行介紹。 a.監(jiān)理大綱 b.監(jiān)理合同 c.監(jiān)理規(guī)劃 d.監(jiān)理實施細則 答案：a 解題要點：建設單位選擇監(jiān)理單位時十分重視監(jiān)理單位將什么樣的監(jiān)理人員派往本建設項目，井將它作為選擇監(jiān)理單位的重要條件。而監(jiān)理大綱是為監(jiān)理單位承攬監(jiān)理業(yè)務的。 因此，在監(jiān)理大綱中應將擬配備到項目監(jiān)理組織中的主要監(jiān)理人員和他們的基本情況進行介紹。監(jiān)理單位承攬到監(jiān)理業(yè)務以后要嚴格按照事先確定下來的監(jiān)理蛆織方案來開展項目監(jiān)理工作。 2.監(jiān)理規(guī)劃應在（ ）后開始編制。 a.簽訂委托監(jiān)理合同 b.明確項目監(jiān)理機構的工作日標 c.監(jiān)理工作范圍、內容確定 d.收到設計文件e.監(jiān)理工作程序確定 答案：ad 解題要點：根據(jù)（建設工程監(jiān)理規(guī)范》第條規(guī)定。 3.（ ）應列入監(jiān)理規(guī)劃的主要組成內容。 a.監(jiān)理工作范圍和內容 b.監(jiān)理工作目標和依據(jù) c.項目監(jiān)理機構的權利和義務 d.項閂監(jiān)理機構的人員配備計劃e.合同管理 p.監(jiān)理工作程序答案：abuf解題要點：根據(jù)《建設工程監(jiān)理規(guī)范}第條規(guī)定。 4.編寫監(jiān)理規(guī)劃應注意以下要求（ ）。 a.基本內容的構成力求統(tǒng)一 b.具體內容應有針對性 c.充分體現(xiàn)建設單位的要求 d.與承包單位的技術水平相適應e.表達方式標準化、格式化 答案：abe 解題要點：參見本章重點難點輔導第七條。 5.項目監(jiān)理機構在施工準備階段應做好（ ）監(jiān)理工作。 a.制訂監(jiān)理規(guī)劃 b.明確監(jiān)理人員的崗位職責 c.審核承包單位質量保證體系 d.主持召開工地例會e.審查承包單位施工組織設計 答案：ce 解題要點：根據(jù)（建設工程監(jiān)理規(guī)范》第、第條規(guī)定，答案應是c、e，規(guī)劃是在簦訂委托監(jiān)理合同及收到設計文件后開始編制。監(jiān)理規(guī)劃應包括的主要內監(jiān)理人員的崗位職責。在施工過程中，總監(jiān)理工程師應定期主持召開工地例會。 6.監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則都是監(jiān)理工作中應編制的建設工程監(jiān)理件，但其在（ ）方面不同。 a.編制時間 b.編制單位 c.針對的工程對象 d.編制深度 e.審批人員 答案：ade解題要點：參見本章重，點難點輔導第十二條規(guī)定。 7.監(jiān)理工作中一般需要制定（ ）工作制度。 a.施工招標階段 b.施工階段 c.項目監(jiān)理機構內部d.信息管理 e.組織協(xié)調答案：abc 解題要點：參見教材第150頁第十一條監(jiān)理工作制度。