16.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。 A.需承包人書面通知工程師 B.應經建設行政主管部門批準 C.應經工程師批準 D.需承包人書面通知發(fā)包人 [答案]c [解題要點]承包人應以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經工程師確認后工期可以順延。 A.發(fā)包人未按約定提供施工場地 B.分包人對承包人的施工干擾 C.設計變更 D.承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障 E.發(fā)生不可抗力 [答案]ACE [解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。 18.施工中如果出現(xiàn)設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。 A.發(fā)包人應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人 B.工程師應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人 C.承包人應在14天內直接確認順延的工期，通知工程師 D.承包人應在14天內將自己認為應順延的工期報告工程師 [答案]D [解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規(guī)定程序。 19.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應( )。 A.負責修改施工進度計劃 B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令 C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議 D.為承包人提供趕工的便利條件 E.減少對工程質量的檢測試驗 [解題要點]經雙方協(xié)商簽認合同工期需要提前，發(fā)包人應為其違約行為負責，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。 20.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照( )處理。 A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延 B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延 C.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應順延 D.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延 [答案]C [解題要點]施工合同中，發(fā)包人有義務提供設計資料，所以因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負責。 21.依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關設計變更說法中正確的有( )。 A.發(fā)包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人 B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更 C.承包人在變更確認后的14天內，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更 D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付 E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經工程師確認后執(zhí)行 [答案]ACE [解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。 22.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。 A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失，由發(fā)包人承擔 B.承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔 C.發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔 D.工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔 E.延誤的工期相應順延 [答案]ADE [解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發(fā)包人負責。 23.依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應由( )承擔。 A.發(fā)包人 B.承包人 C.設備供應人 D.發(fā)包人和承包人分別 [答案]A [解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設備損害，發(fā)包人負責。 24.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務沒有在合同約定的期限內完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，( )。 A.不免除遲延履行方的相應責任 B.雙方的風險責任均不免除 C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應辦理保險的延續(xù) D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù) E.保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔 [答案]ACD [解題要點]一定要分清責任，施工任務沒有在合同約定的期限內完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。 25.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。 A.發(fā)包人在檢驗后14天內給予認可或提出修改意見 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應當修改并承擔修改費用 C.需要修改因設計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔 D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可 E.檢驗后14天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可 [答案]ABCE [解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，或檢驗后l4天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。 26.工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為( )日。 A.承包人第一次提交竣工驗收報告 B.承包人修改后再次提請竣工驗收 C.最終驗收合格 D.辦理竣工驗收手續(xù) [答案]B [解題要點]承包人有義務對施工工程的質量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。 27.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應為5年。 A.地基基礎工程 B.屋面防水工程 C.設備安裝工程 D.排水管道工程 [答案]B [解題要點]這4項要求是《建設工程質量管理條例》規(guī)定的最低要求，都應該記住，年年有考題。 28.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應不低于( )年。 D.工程設計年限 [答案]c [解題要點]當事人協(xié)商約定的保修期限不應低于《建設工程質量管理條例》中的規(guī)定。 29.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付，承包人有權( )。 A.留置該工程 B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價 C.直接委托拍賣公司拍賣該工程 D.申請人民法院將該工程依法拍賣 E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償 [答案]BDE [解題要點]建設工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權，所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。 30.某工程項目，發(fā)包人將工程主體結構施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應當由( )承擔。 A.乙承包人 B.發(fā)包人 C.甲承包人 D.工程師 [答案]B [解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當發(fā)生的損失應由發(fā)包人承擔。

【導讀】《安全生產管理》是安全工程師考試科目之一，安全生產是其中主要的考查內容，在進行此科目復習的時候，需要我們從教材入手，結合對應的章節(jié)進行各知識點的學習，在這里為大家精選了5道安全工程師歷年真題，在考試之前，希望大家能夠進行一下自測，自測完成后學會總結，進行具體的分析。

1、甲市王某經人介紹前往某建筑公司工作，上班后第二天早上，王某提前到達工地現(xiàn)場，在準備綁扎鋼筋時，被正在實施維修作業(yè)的塔吊上掉落的扳手砸傷，致使右骨折。在處理該事故工傷認定過程中，下列做法正確的是()?！締芜x題】

A.該建筑公司以沒有簽訂勞動合同和沒有到上班工作時間為由，不認定為工傷

B.該建筑公司工會在事故發(fā)生1年后發(fā)現(xiàn)，公司并未按規(guī)定為王某提出工傷認定申請，隨后立即向甲市社會保險行政部門提出工傷認定申請

C.甲市社會保險行政部門受理王某工傷認定申請，根據(jù)該市司法機關和有關行政主管部門出具的結論，最終做出工傷認定決定，并書面通知王某和該建筑公司

D.在工傷認定審核過程中，王某妻子堅持認為此事故情形完全符合工傷認定，但該建筑公司不認為是工傷，并要求王某妻子承擔舉證責任

正確答案:C

答案解析:做法正確的是甲市社會保險行政部門受理王某工傷認定申請，根據(jù)該市司法機關和有關行政主管部門出具的結論，最終做出工傷認定決定，并書面通知王某和該建筑公司。

2、某機械制造全為了進步夯實安全基礎,提升企出的安全管理水平,把創(chuàng)建安全生產標準化作為推動安全生產工作的抓手，并緊密結合企業(yè)實際情況，狠抓安全培訓教育，組織制定安全培訓教育制度及培訓大綱。明確了培訓的內容、時間和培訓的主管部門，并按照培訓計劃開展培訓，對培訓效果進行評估。關于企業(yè)安全培訓管理的說法，正確的是()?！締芜x題】

A.企業(yè)特種作業(yè)人員的教育培訓主管部門不定期識別安全培訓需求

B.企業(yè)組織培訓，是企業(yè)主要負責人、專職安全員具備相應的安全管理知識和管理能力

C.企業(yè)培訓主管部門制定實施安全教育培訓計劃，必要的培訓資源由屬地主管部門提供

D.企業(yè)培訓主管部門對相關方人員的安全教育培訓情況可不記錄

正確答案:C

答案解析:某機械制造全為了進步夯實安全基礎,提升企出的安全管理水平,把創(chuàng)建安全生產標準化作為推動安全生產工作的抓手，并緊密結合企業(yè)實際情況，狠抓安全培訓教育，組織制定安全培訓教育制度及培訓大綱。明確了培訓的內容、時間和培訓的主管部門，并按照培訓計劃開展培訓，對培訓效果進行評估。關于企業(yè)安全培訓管理的說法，正確的是企業(yè)培訓主管部門制定實施安全教育培訓計劃，必要的培訓資源由屬地主管部門提供。

3、某電子生產企業(yè)使用少量濃硫酸、氫氧化鈉等危險化學品。工人在作業(yè)過程中均佩戴相應的勞動防護用品。為提高工人安全意識,企業(yè)根據(jù)《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)進行危險有害因素辨識。關于危險有害因素分類的說法，正確的說法是()。【單選題】

A.脫崗行為屬于管理因素

B.使用危險化學品的廠房墻面窗戶缺陷屬于環(huán)境因素

C.危險化學品使用現(xiàn)場送你去那標志選用不當屬于人的因素

D.作業(yè)場地光照不足屬于物的因素

正確答案:B

答案解析:關于危險有害因素分類的說法，正確的說法是使用危險化學品的廠房墻面窗戶缺陷屬于環(huán)境因素。

4、甲市乙縣安全監(jiān)管局在對轄區(qū)內的甲市丙集團獨立法人單位丁銅冶煉有限公司進行安全生產專項督查時，發(fā)現(xiàn)丁公司存在一項重大事故隱患，對丁公司下達了整改指令書，向乙縣人民政府進行了報告，乙縣人民政府對該重大事故隱患實行掛牌督辦并責令丁公司局部停產治理。丁公司對該重大事故進行了治理。治理工作結束后，對該重大事故隱患的治理情況進行評估的組織單位應是()?！締芜x題】

A.甲市安全督察局

B.丁銅冶煉有限公司

C.乙縣人民政

D.丙集團

正確答案:B

答案解析:甲市乙縣安全監(jiān)管局在對轄區(qū)內的甲市丙集團獨立法人單位丁銅冶煉有限公司進行安全生產專項督查時，發(fā)現(xiàn)丁公司存在一項重大事故隱患，對丁公司下達了整改指令書，向乙縣人民政府進行了報告，乙縣人民政府對該重大事故隱患實行掛牌督辦并責令丁公司局部停產治理。丁公司對該重大事故進行了治理。治理工作結束后，對該重大事故隱患的治理情況進行評估的組織單位應是丁銅冶煉有限公司。

5、某道路運輸公司申請取得了甲縣交通部門頒發(fā)的道路運營許可證并開始運營。某日該公司的一部車輛在乙縣的一座停車場臨時停車休息時，發(fā)生火災事故，乙縣消防部門立即展開應急救援，由于救援及時得當，這起事故未造成人員傷亡，但造成5362萬元的直接經濟損失。負責組織這起事故調查工作的應是()?！締芜x題】

A.乙縣人民政府

B.甲縣人民政府

C.甲縣交通部門

D.乙縣消防部門

正確答案:A

答案解析:負責組織這起事故調查工作的應是乙縣人民政府。

以上就是安全工程師安全生產歷年真題精練，想必大家一定都學會了，如果還存在問題，那么就需要回歸教材，對于錯誤的知識點進行更為深入的理解，認真進行注冊安全工程師考試備考，祝大家考試成功!

一級造價工程師考試報名條件：（一）凡遵守中華人民共和國憲法、法律、法規(guī)，具有良好的業(yè)務素質和道德品行，具備下列條件之一者，可以申請參加一級造價工程師職業(yè)資格考試：1、具有工程造價專業(yè)大學?？疲ɑ蚋叩嚷殬I(yè)教育）學歷，從事工程造價業(yè)務工作滿5年；具有土木建筑、水利、裝備制造、交通運輸、電子信息、財經商貿大類大學專科（或高等職業(yè)教育）學歷，從事工程造價業(yè)務工作滿6年。2、具有通過工程教育專業(yè)評估（認證）的工程管理、工程造價專業(yè)大學本科學歷或學位，從事工程造價業(yè)務工作滿4年；具有工學、管理學、經濟學門類大學本科學歷或學位，從事工程造價業(yè)務工作滿5年。3、具有工學、管理學、經濟學門類碩士學位或者第二學士學位，從事工程造價業(yè)務工作滿3年。4、具有工學、管理學、經濟學門類博士學位，從事工程造價業(yè)務工作滿1年。5、具有其他專業(yè)相應學歷或者學位的人員，從事工程造價業(yè)務工作年限相應增加1年。（二）具有以下條件之一的，參加一級造價工程師考試可免考《建設工程造價管理》和《建設工程計價》2個科目，只參加《建設工程技術與計量》和《建設工程造價案例分析》2個科目的考試。1、已取得公路工程造價人員資格證書（甲級）；2、已取得水運工程一級造價工程師資格證書；3、已取得水利工程一級造價工程師資格證書。申請免考部分科目的人員在報名時應提供相應材料。